欢迎访问:     关于我们 联系我们 收藏本站
首页 七匹狼 琪瑞大厦 祺瑞大厦 祁圣路口 祁湾 服务热线:
    推荐业务

七匹狼

琪瑞大厦

祺瑞大厦

祁圣路口

祁湾

齐王村

齐王庙

气象管理处

 

    河南省祁湾建筑公司与开封润华房地产有限公司建设工程施工合同纠

  河南省开封市中级人民法院

  民 事 判 决 书

  (2015)汴民终字第731号

  上诉人(原审被告)

  开封润华房地产无限公司

  委托代办署理人李万方,该公司法令参谋。代办署理权限为出格授权。

  被上诉人(原审被告)

  河南省祁湾建筑公司

  委托代办署理人侯成立,该公司法令参谋。代办署理权限为出格授权。

  开封润华房地产无限公司

  河南省祁湾建筑公司

  扶植工程施工合同胶葛一案,不服开封市鼓楼区人民法院(2014)鼓民初字第1067号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后依法构成合议庭审理了本案。现已审理终结。

  原审法院经审理查明,2013年9月26日,

  开封润华房地产无限公司

  河南省祁湾建筑公司

  签定《CFG桩基工程施工合同》,合同商定由

  河南省祁湾建筑公司

  开封润华房地产无限公司

  开辟的开封市五一路润华苑小区工程CFG桩基工程,工程单价为67元/米,承包体例为包工、包料。商定工期为20天,即从正式打桩起头,开工日期按试桩及格之日起计较,最初一根桩打完后上报监理验桩,并商定第一幢楼施工完毕,

  开封润华房地产无限公司

  河南省祁湾建筑公司

  工程款10万元整;第二幢楼施工完毕,

  开封润华房地产无限公司

  河南省祁湾建筑公司

  10万元整;28天当前桩基验收及格后,再付工程款15万元整;一层根本或地下室施工完毕后,一次付清(春节前若根本完不了,再付15万元),另商定空桩费4元/米。2014年7月18日经河南技源工程检测无限公司检测,该桩基工程为及格工程。该桩基工程落成后,两边不断未进行决算,

  开封润华房地产无限公司

  未全额领取

  河南省祁湾建筑公司

  工程款。经

  河南省祁湾建筑公司

  核算,打桩680根,每根长14.0米;空桩680根,每根长4米,工程总价款为648720元。庭审时,

  河南省祁湾建筑公司

  提交了工程核算单,

  开封润华房地产无限公司

  以工程核算单是

  河南省祁湾建筑公司

  单方核算为由不予承认,法庭奉告

  开封润华房地产无限公司

  于庭后一周内供给其承认的工程量核算成果,

  开封润华房地产无限公司

  暗示同意,但

  开封润华房地产无限公司

  不断未供给。关于工程款领取环境:2013年10月15日

  开封润华房地产无限公司

  河南省祁湾建筑公司

  100000元,

  河南省祁湾建筑公司

  工程担任人王江签字确认;2013年10月23日

  开封润华房地产无限公司

  通过转款领取

  河南省祁湾建筑公司

  160000元,

  河南省祁湾建筑公司

  称:收到该笔款子是现实,但因

  开封润华房地产无限公司

  称资金严重,经

  河南省祁湾建筑公司

  开封润华房地产无限公司

  60000元,

  开封润华房地产无限公司

  的会计签字确认。

  开封润华房地产无限公司

  河南省祁湾建筑公司

  退还60000元一事不予承认;庭审时,

  开封润华房地产无限公司

  提交三份庄幸福(商混材料发卖商)出具的收到条显示,

  开封润华房地产无限公司

  别离是于2014年1月11日领取庄幸福50000元、于2014年1月15日领取庄幸福100000元、于2014年5月19日领取庄幸福150000元,共计300000元,

  开封润华房地产无限公司

  称该300000元是领取

  河南省祁湾建筑公司

  的工程款,

  河南省祁湾建筑公司

  称庄幸福是发卖商混材料的,

  开封润华房地产无限公司

  领取庄幸福的钱与

  河南省祁湾建筑公司

  开封润华房地产无限公司

  河南省祁湾建筑公司

  施工的桩基质量不合适要求,

  开封润华房地产无限公司

  又把每个桩头进行了修补,修补费用90000元摆布,可是,

  开封润华房地产无限公司

  并未向法庭供给相关证据。

  原审认为,《中华人民共和国合同法》第一百零九条划定,当事人一方未领取价款或者报答的,对方能够要求其领取价款或者报答。本案

  开封润华房地产无限公司

  河南省祁湾建筑公司

  签定的《CFG桩基工程施工合同》是当事人的实在意义暗示,合法无效,

  开封润华房地产无限公司

  河南省祁湾建筑公司

  该当按照合同商定享有权力并履行权利。和谈签定后,

  河南省祁湾建筑公司

  完成了该桩基工程,经验收工程及格,

  开封润华房地产无限公司

  该当按照合同领取

  河南省祁湾建筑公司

  工程款。桩基工程完成后,两边并未进行决算,

  开封润华房地产无限公司

  在法院指定的刻日内未提交其承认的工程量核算成果,故原审法院以

  河南省祁湾建筑公司

  庭审时提交的工程核算单为准,即本案所涉工程总价款为648720元。关于工程款领取环境:2013年10月15日

  开封润华房地产无限公司

  河南省祁湾建筑公司

  100000元,

  河南省祁湾建筑公司

  承认,原审法院予以确认;2013年10月23日

  开封润华房地产无限公司

  通过转款领取

  河南省祁湾建筑公司

  160000元,

  河南省祁湾建筑公司

  承认,原审法院予以确认。

  河南省祁湾建筑公司

  开封润华房地产无限公司

  的会计退给

  开封润华房地产无限公司

  60000元,

  河南省祁湾建筑公司

  的证据不充实,且

  开封润华房地产无限公司

  对此不予承认,故原审法院对

  河南省祁湾建筑公司

  的主意不予支撑;《CFG桩基工程施工合同》明白商定承包体例为“包工、包料”,

  开封润华房地产无限公司

  该当将工程款间接领取

  河南省祁湾建筑公司

  开封润华房地产无限公司

  供给的证据不克不及证明其给付商混材料发卖商庄幸福的300000元就是领取

  河南省祁湾建筑公司

  的工程款,

  开封润华房地产无限公司

  的该项抗辩来由不克不及成立;

  开封润华房地产无限公司

  河南省祁湾建筑公司

  施工的桩基质量不合适要求,

  开封润华房地产无限公司

  又把每个桩头进行了修补,修补费用90000元摆布,因

  开封润华房地产无限公司

  未供给由谁维修及领取维修费用凭证等相关证据予以证明,故其抗辩来由不克不及成立。综上,原审法院认定

  开封润华房地产无限公司

  曾经现实领取

  河南省祁湾建筑公司

  工程款260000元,下欠388720元。对

  河南省祁湾建筑公司

  开封润华房地产无限公司

  领取利钱的请求,原审法院从

  河南省祁湾建筑公司

  告状之日起予以支撑,即

  开封润华房地产无限公司

  按照中国人民银行同期贷款利率领取

  河南省祁湾建筑公司

  自2014年11月28日起至付清欠款之日止的利钱。按照《中华人民共和国合同法》第一百零九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之划定,原审讯决:一、判决生效后十日内,

  开封润华房地产无限公司

  河南省祁湾建筑公司

  工程款388720元,并按照中国人民银行同期贷款利率领取

  河南省祁湾建筑公司

  自2014年11月28日起至付清欠款之日止的利钱;二、驳回

  河南省祁湾建筑公司

  的其它诉讼请求。原审案件受理费8200元,由

  河南省祁湾建筑公司

  承担1070元,

  开封润华房地产无限公司

  承担7130元(

  河南省祁湾建筑公司

  开封润华房地产无限公司

  在履行本判决时一并给付

  河南省祁湾建筑公司

  开封润华房地产无限公司

  不服原审讯决上诉称,

  开封润华房地产无限公司

  河南省祁湾建筑公司

  所签合同工程总造价为648720元,扣除

  河南省祁湾建筑公司

  因质量问题修桩费用,残剩工程材料款560000元已全数付清。通过王江领取共计260000元,通过庄幸福领取300000元,原审法院只认定

  开封润华房地产无限公司

  河南省祁湾建筑公司

  工程款260000元,对

  开封润华房地产无限公司

  通过庄幸福领取的商混300000元材料款误判为工程款未领取是错误的。请求二审法院依法撤销原审讯决,改判

  开封润华房地产无限公司

  不该承担领取

  河南省祁湾建筑公司

  工程款388720元,由

  河南省祁湾建筑公司

  承担上诉费用。

  河南省祁湾建筑公司

  河南省祁湾建筑公司

  按照合同商定履行了权利,

  开封润华房地产无限公司

  违背合同商定不克不及按照时间节点领取工程款,仅领取2次共计260000元,此中通过

  开封润华房地产无限公司

  会计又退回60000元,现实领取200000元。

  开封润华房地产无限公司

  领取庄幸福的商混材料款与

  河南省祁湾建筑公司

  无关,庄幸福不是

  河南省祁湾建筑公司

  的工作人员,

  河南省祁湾建筑公司

  也未委托庄幸福收取材料款,

  河南省祁湾建筑公司

  为包工包料,具体材料有

  河南省祁湾建筑公司

  担任与供货商清理,

  开封润华房地产无限公司

  领取庄幸福的300000元不克不及冲抵

  河南省祁湾建筑公司

  的工程款。桩基具有质量问题不是现实,对此经验收查验为及格。

  开封润华房地产无限公司

  的上诉来由不克不及成立,应驳回上诉,维持原审讯决。

  本院经审理查明的现实与原审法院查明的根基现实分歧。

  本院认为,扶植工程合同的当事人该当按照商定全面履行本人的权利,承包人依约进行工程扶植,发包人应领取响应价款。本案扶植单元(发包方)

  开封润华房地产无限公司

  ,在承包方

  河南省祁湾建筑公司

  依约完成响应工程后,应向

  河南省祁湾建筑公司

  领取响应工程价款,工程检测及格后依约应领取完毕。因为两边明白商定承包体例为包工包料,根据合同相对性道理,

  开封润华房地产无限公司

  河南省祁湾建筑公司

  明白授权的环境下,只能向合同相对人

  河南省祁湾建筑公司

  领取工程价款。原审中

  开封润华房地产无限公司

  提交的庄幸福所出具收到条,只能证明

  开封润华房地产无限公司

  领取庄幸福300000元的现实,不克不及证明该款子与

  河南省祁湾建筑公司

  相关。二审中,

  开封润华房地产无限公司

  提交的证据为开封市世纪商砼无限公司发货单及收款收条。发货单虽然显示收货单元为

  河南省祁湾建筑公司

  ,工程名称为润华小区,用处为打桩浇筑,但经庭审质证查明,收货单上收货人签名为

  开封润华房地产无限公司

  工作人员,

  河南省祁湾建筑公司

  开封润华房地产无限公司

  工作人员领受庄幸福所供货单上的货色,发货单上既没有

  河南省祁湾建筑公司

  工作人员的签字,也没有

  河南省祁湾建筑公司

  的盖印,对发货单上的货色

  河南省祁湾建筑公司

  不予承认。收款收条仅显示开封市世纪商砼无限公司于2014年1月18日收到润华小区工地混凝土款的现实,并不显示该款与

  河南省祁湾建筑公司

  相关联。由此该发货单及收款收条不克不及间接证明

  河南省祁湾建筑公司

  收到了开封市世纪商砼无限公司的货色,亦不克不及证明

  开封润华房地产无限公司

  领取庄幸福的30万元商混材料款为领取

  河南省祁湾建筑公司

  的工程款。故

  开封润华房地产无限公司

  河南省祁湾建筑公司

  工程款已全数付清,不该再领取工程款388720元的上诉来由不克不及成立,本院不予支撑。综上,原审讯决认定现实清晰,合用法令准确,应予维持。按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)之划定,判决如下:

  驳回上诉,维持原判。

  二审案件受理费7130元,由

  开封润华房地产无限公司

  本判决为终审讯决。

  审讯长陈文胜

  审讯员葛瑞萍

  代办署理审讯员胡朝勇

  二〇一五年六月八日

  书记员王璞

  最新资讯更多

  加载中...

  您可能感乐趣的企业

  加载中...

  加载中...

  ©2019 Baidu利用百度前必读

http://hotskicks.com/qiwan/436/

  版权所有:   
地址:  邮箱:
电话: